Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, с одной стороны и ООО «ТелеТрейд», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ильиных Дмитрия Анатольевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
- 1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт электронных плат станции AXE-10 (в дальнейшем – платы), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
1.2. Ремонт плат осуществляется партиями. Объем каждой партии определяется Заказчиком самостоятельно.
1.3. Ремонт плат выполняется из материалов, силами и средствами Подрядчика.
- 2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Осуществить доставку Подрядчику подлежащих ремонту плат по адресу: 634003 г. Томск, ул. Пушкина 33 – 104, Гододенко Сергею Васильевичу, и нести расходы по доставке.
2.1.2. Обеспечить надлежащую упаковку отправляемых плат. Каждая плата должна иметь индивидуальную упаковку.
2.1.3. Одновременно с отправкой плат направить Подрядчику заявку на ремонт с указанием общего объема подлежащих выполнению работ, заполненную по форме и в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №1 к настоящему договору. Заявка должна быть подписана руководителем Заказчика и заверена печатью.
2.1.4. Оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Своими силами и средствами в предусмотренные настоящим договором сроки выполнить ремонт плат и за свой счет обеспечивать их отправку Заказчику.
2.2.2. Отправить Заказчику отремонтированные платы не позднее 2 (Двух) дней с момента окончания выполнения ремонта, предусмотренного в настоящем договоре, при условии поступления оплаты по договору.
2.2.3. Направлять Заказчику акт выполненных работ не позднее 3-х рабочих дней после истечения срока ремонта плат.
- 3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт плат не позднее одного месяца, с момента их получения.
3.2. В случае если выполнение работ в срок невозможно вследствие неправильного заполнения заявки на ремонт, подрядчик в течение одного дня, со дня получения заявки, письменно уведомляет об этом заказчика, после чего выполнение работ может быть отложено по усмотрению Подрядчика до получения от Заказчика надлежащим образом оформленных документов.
- 4. Гарантийный срок.
4.1. На отремонтированные платы устанавливается гарантийный срок – 6 месяцев.
4.2. Гарантия распространяется на платы при отсутствии механических повреждений.
4.3. Платы, при условии их надлежащей эксплуатации, должны быть пригодны для использования по назначению в течение гарантийного срока.
4.4. В случае поломки платы в течение гарантийного срока, Заказчик вправе направить указанные платы Подрядчику для проведения безвозмездного гарантийного ремонта. Гарантийный ремонт производится в течение 1 месяца с момента получения Подрядчиком неисправных плат.
4.5. Направляемые для гарантийного ремонта платы должны быть упакованы с соблюдением требований, предусмотренных п.2.1.2. настоящего договора.
- 5. Цена договора и порядок расчетов
5.1. Цена ремонта одной платы без учета НДС составляет:
LIB5 (ROF 131 875 /60) — 3120 (Три тысячи сто двадцать) рублей
LIB8 (ROF 137 8406/1) — 3640 (Три тысячи шестьсот сорок) рублей
5.1.1. НДС составляет 18%.
5.2. Оплата по договору осуществляется в рублях, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы, указанной в счете.
5.3. Возвращенные Заказчику в соответствии с п.8.1. настоящего договора платы (не подлежащие ремонту) не оплачиваются.
- 6. Срок договора.
6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания.
6.2. Окончание срока действия договора 31 декабря 2008 года.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.
- 7. Ответственность сторон:
7.1. В случае нарушения срока, предусмотренного п.2.2.2. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости ремонта несвоевременно отправленных плат за каждый день просрочки.
- 8. Прочие условия
8.1. В случае, если все или часть поступивших плат по заключению Подрядчика не подлежат ремонту, Подрядчик возвращает такие платы одновременно с отправкой отремонтированных плат, входивших в данную партию. К каждой плате, не подлежащей ремонту, должна быть приложена пояснительная записка.
8.2. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются в претензионном порядке путем переговоров сторон. В случае не достижения согласия, спор рассматривается арбитражным судом Кемеровской области.
8.3. В остальном, непредусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.